Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Spapens Infra B.V.
Art.1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten
van of door Spapens infra B.V, gevestigd te Ulicoten
Baarleseweg 14 5113 TA Kvk:77261038 (hierna: ‘SI’).
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: de natuurlijke of
rechtspersoon die aan SI opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden.
1.3 Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk door ons is
aanvaard, gelden de door de wederpartij en/of derden
gehanteerde algemene voorwaarden niet.
1.4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig
zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zal de
nietige of vernietigde bepaling van deze algemene
voorwaarden worden vervangen door een geldige
bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling in
acht worden genomen.
Art.2 Tot stand komen van de overeenkomst
2.1 Iedere door SI uitgebrachte offerte is vrijblijvend
en vervalt 30 dagen na offertedatum.
2.2 De bevestiging tot het aangaan van een
overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk
worden gedaan. Pas nadat de opdracht door SI
uitdrukkelijk is aanvaard, komt een overeenkomst tot
stand. SI behoudt daarbij uitdrukkelijk het recht om,
na totstandkoming van de overeenkomst, de
uitvoering van de werkzaamheden om haar
moverende redenen alsnog te weigeren. De tot stand
gekomen overeenkomst wordt alsdan ontbonden
zonder dat SI daartoe enige vergoeding aan
opdrachtgever verschuldigd is.
2.3 De overeengekomen prijzen zijn exclusief
omzetbelasting, tenzij expliciet anders
overeengekomen.
2.4 Wachturen die voor SI ontstaan als gevolg van
door opdrachtgever c.q. (door de opdrachtgever
ingeschakelde) derden te verrichten werkzaamheden,
dan wel ontstaan door omstandigheden die aan de
opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever
ingeschakelde derden te wijten zijn, worden aan
opdrachtgever doorbelast.
Art.3 Uitvoering opdracht
3.1 In de overeenkomst wordt de datum van de
aanvang van het werk vastgelegd. Indien dat niet is
vastgelegd heeft als aanvangsdatum van het werk te
gelden de dag waarop SI feitelijk met de
werkzaamheden aanvangt.
3.2 SI verplicht zich in te spannen om het werk zo
goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan
worden verwacht uit te voeren.
3.4 SI stelt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van
de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde
voorschriften en beschikkingen van overheidswege. SI
is echter niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden op dat gebied.
Opdrachtgever is gehouden JS dienaangaande juist en
tijdig te informeren.
Art. 4 Onvoorziene kosten, meer- en minderwerk
Het kan voorkomen dat door onvoorziene
omstandigheden meer materiaal of tijd nodig is dan in
de offerte is beraamd of dat de werkzaamheden
(tijdelijk) niet kunnen worden uitgevoerd. De daaraan
verbonden extra kosten zijn in dat geval onvoorzien.
Bij een overschrijding van meer dan 25% van die
kosten worden de onvoorziene kosten voorafgaande
aan het vervolg van de werkzaamheden met
opdrachtgever besproken. Eventueel meer- of
minderwerk wordt eveneens met opdrachtgever
besproken, waarna SI gerechtigd is het aangepaste
bedrag aan opdrachtgever te factureren.
Art. 5 Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling
plaats te vinden binnen veertien dagen na
factuurdatum. Opdrachtgever is zonder schriftelijk
overleg niet gerechtigd tot korting of verrekening.
5.2 Na het verstrijken van veertien dagen na
factuurdatum is opdrachtgever, bij uitblijven van
betaling, van rechtswege in verzuim zonder dat hier
een ingebrekestelling voor is vereist.
5.3 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast
het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding
van de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten
bedragen tenminste 15% van de hoofdsom.
5.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen
strekken steeds ter voldoening van verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
5.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in
geval opdrachtgever in verzuim is met de tijdige
betaling van enige factuur, in staat van faillissement
wordt verklaard en/of surseance van betaling
aanvraagt.
5.7 Indien betaling in termijnen is overeengekomen
dienen deze betalingen stipt op de overeengekomen
tijdstippen te worden voldaan, bij gebreke waarvan SI
gerechtigd is om de werkzaamheden te staken tot het
moment waarop alle opeisbare termijnen zijn
voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal
zijn.
Art.6 Aansprakelijkheid
6.1 SI is niet aansprakelijk voor eventueel aan het
werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden)
ontstane schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als
gevolg van werkzaamheden door SI of door haar
ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk
voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van
de werkzaamheden en/of het herplanten van
verwijderde vegetatie.
6.2 Voor zover door dwingend rechterlijke regelingen
of bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart
opdrachtgever SI van elke aansprakelijkheid voor
schade, welke tijdens of als gevolg van de in het kader
van de overeenkomst door of namens SI
werkzaamheden door derden worden geleden.
6.3 De opdrachtgever draagt de volledige
verantwoordelijkheid voor en het volledige risico van
de door of namens hem voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders en bouwstoffen, materialen, tekeningen en
hulpmiddelen.
6.4 SI zal de opdrachtgever wel zoveel mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door de
opdrachtgever voorgeschreven/gehanteerde constructies en werkwijzen, evenals op gebreken in door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn.
SI is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande. Opdrachtgever is
dan ook gehouden SI te vrijwaren van elke schade –bij wie deze ook mocht opkomen– die als gevolg van eventueel
ondeugdelijk gebleken materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan.
6.5 In die gevallen waarin SI desondanks toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende of
onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of
wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door SI geleverde goederen.
6.6 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten.
6.7 De door SI verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale
factuurbedrag, te boven gaan.
6.8 Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voor zover deze niet in dienst zijn van SI, geacht te staan
onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder bevindt of
opdrachtgever zulk een beheerder niet heeft. Opdrachtgever zal SI vrijwaren voor alle schade in het kader van het
werk door derden geleden.
Art.7 Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever is gehouden tijdig ervoor zorg te dragen dat SI tijdig kan beschikken over de voor haar voor de
uitvoering van de opdracht van belang zijnde gegevens.
7.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,
dan die tot de werkzaamheden van SI behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door
JS daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel SI als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde
vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of
werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen aan SI te vergoeden.
7.3 Onvoorziene verwijdering van in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of
leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen
komen als onvoorziene kosten voor rekening van opdrachtgever
Art.8 Overmacht
8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg
van een omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2 Ingeval van onwerkbaar weer, treffen partijen een regeling. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor
opdrachtgever, tenzij en voor zover SI ter zake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding
door derden aanspraak kan maken. Indien niet tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor
rekening van opdrachtgever.
8.3 Mochten al vóór het intreden van een dergelijke omstandigheid door SI prestaties zijn verricht, dan is
opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan JS te voldoen. SI zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in
rekening brengen.
Art.9 Werkbonnen
9.1 Medewerkers van SI vullen werkbonnen in en dienen deze in bij de opdrachtgever. Hierin wordt onder meer
aantekening gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden, eventuele (noodzakelijke) wijzigingen in de opdracht,
(indien van toepassing) de gewerkte uren en transporturen, de verwerking van bouwstoffen en materialen, de aan- en
afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, opneming goedkeuring en oplevering van het werk, evenals
eventueel ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk.
9.2 Indien de werk bon door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de
inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdracht bon.
9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na indiening van de werk bon aan SI heeft medegedeeld dat deze
onjuistheden bevat, geldt het op de werk bon vermelde als juist.
9.4 Indien de opdrachtgever niet aanwezig is om een werk bon te ondertekenen, komt discussie over de inhoud
daarvan voor risico van opdrachtgever.
Art.10 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met SI en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij
uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen SI en opdrachtgever dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank
Zeeland-West-Brabant, locatie Breda